煤矿机械施工合同

煤矿机械施工合同所有文档均来自于网络,所搜集文档几乎涵盖了所有行业,均严格按照道客巴巴-文档分类-所有文档-分类。对每篇文档详细释义做出了合理推敲,并对其精确划分了类别。例:单位用工合同样本-标题-所有文档-法律文献-分类-合同范本。旨在让大家把搜索到的文档对照标题,参照分类。一看便一目了然成竹在胸,放心下载,安心使用。笔者主要搜集了一些常用文档,如论文,工作总结,合同协议,规章制度,报告,方案,课件,试题,试卷,答案,职业资格考试,策划营销丨.等等一些教育学习,办公写作,商业经营,实用性极强的文档,您若觉得对您日常学习,商业经营,社交沟通,办公写作有所帮助的话关注我吧。

煤矿机械施工合同本工程由甲方选定乙方为施工单位，按照《中华人民共和国合同法》结合煤矿露天开采工程具体情况，双方在互惠互利、公平公正的情况下，多次协商达成如下协议：建设项目或工程名称：新疆煤矿露天采剥工程。工程地点：承包范围：煤矿露天开采工程。工期至止，合同到期后，甲乙双方认可方可续签。工程承包方式、甲方委托乙方完成对矿区剥离采煤工程。乙方接受甲方委托，组织施工，听从甲方安排。为了顺利完成甲方要求（按时进场、机械设备的投入、生活及油料等各项开支由乙方垫资一个月的费用），必须由乙方给甲方打施工保证金人民币作为动款，保证在乙方顺利进入工地开始正常施工后二月内按比例全部返还。甲方每月向乙方书面下达工作计划。工程量、工作量及施工面积、探矿采矿面积为平方公里。开挖土石方剥离及采煤每年共计万立方米（按十个月计算完成作业区范围内钻孔、爆破、弃土、取煤、运输、装车（销售装车）及现场内的道路开辟、维修和所有辅助作业。土石方每一立方米元。

煤矿机械施工合同为贯彻“安全，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。条工程项目：第二条施工第三条甲方安全责任、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定。

煤矿机械施工合同郑州煤矿机械集团股份有限公司诉郑州市利城置业有限公司建设工程合同纠纷一案一审民事判决书当事人:法官:文号:河南省郑州市中原区人民法院原告郑州煤矿机械集团股份有限公司，住所地郑州市华山路号，组织机构代码-。法定代表人焦承尧，职务董事长。委托代理人赵玲，河南得益律师事务所律师。被告郑州市利城置业有限公司，住所地郑州市伊河路号院综合楼号。法定代表人张加力，职务董事长。委托代理人杨正兴，男，岁。原告郑州煤矿机械集团股份有限公司诉被告郑州市利城置业有限公司建设工程合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告郑州煤矿机械集团股份有限公司委托代理人赵玲，被告郑州市利城置业有限公司委托代理人杨正兴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告郑州煤矿机械集团股份有限公司诉称原、被告签订了《联建住房协议》，协议约定由原告提供约亩建设用地，负责“三通一平”工作，由被告提供建设资金，并组织建设、施工、联合建设。

煤矿机械施工合同煤矿井下工程承包协议书甲方：冲煤矿乙方：公司为了保证煤矿正常生产，提高矿井产量，便于矿井安全管理。经矿研究决定，由公司组织一个采掘队伍，负责矿井部分工程的施工、维护工作。为了明确有关事项，特制定本协议，望双方严格按照执行。一、乙方必须服从甲方管理，严格按照甲方要求组织施工，保证工程质量、工程进度，保证施工人员安全及矿井安全，必须保证足够的出勤人员。二、甲方每月扣除乙方全部人员工资的做为风险抵压金，乙方全年生产任务及安全效果完成较好，没有出现死亡事故，甲方年底一次性返还风险抵压金。另外甲方按风险抵压金的，作为奖金奖励乙方。三、乙方必须对有关施工人员加强管理，严格按照《煤矿安全规程》、各工种操作规程及各工程的《作业规程》组织施工。遵章作业，杜绝“三违”现象乙方人员在施工期间被甲方检查到“三违”时，根据情节对有关人员处以元的罚款。乙方人员施工期间发生安全事故，所需的全部费用由乙方全部承担，与甲方无关。四、。